Договор оферты
Договор поставки автомобильных запасных частей (публичная оферта)
г. Москва 01.04.2019 г.
Настоящим договором определены условия приобретения товаров через сайт интернет-магазина https://alsnab.ru. Поставщиком по договору выступает ALSNAB.RU, «Покупателем» - любое юридическое и физическое лицо, имеющее намерение приобрести товар на нижеприведенных условиях..
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) данный документ является публичной офертой и в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет Заказ товара Поставщика в соответствии с условиями настоящего договора. В соответствии с п.3 статьи 438 ГК РФ Заказ товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Термины и определения, используемые в целях единого толкования и понимания:
Публичная оферта (далее- оферта) - предложение Поставщика, адресованное Покупателю заключить договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, содержащихся в разделе 3 настоящей публичной оферты
Акцепт оферты создает договор и признает его заключенным.
Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Покупатель - лицо, имеющее намерение приобрести товар. Лицо, принявшее нижеизложенные условия, оформив Заказ, признается Покупателем.
Товар – запасные части, комплектующие, расходные материалы, аксессуары к автомобилям.
Заказ – перечень одного или нескольких наименований Товара, объединенных в одной Заявке под одним номером, содержащий информацию о наименовании товара, его количестве, производителе, сроках поставки, цене Товара и прочих условиях приобретения товара.
Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на сайте https://alsnab.ru и действует до момента отзыва оферты Поставщиком. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты в сети интернет, если указанный срок не определен дополнительно.
Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).
На основании нижеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки товаров, предлагаемых Поставщиком.
Общество с ограниченной ответственностью «БОТЭ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора ИВАНОВА ИВАН ИВАНЫЧ ., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________именуемое в дальнейшем "Покупатель", _______________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить расходные материалы и комплектующие запасные части к автотранспортным средствам, в дальнейшем именуемую «Товар», согласно срокам и условиям, установленным настоящим договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого по настоящему договору Товара указывается в Заказе на поставку товара, а также в сопроводительных документах (накладных) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Основанием для поставки Товара является Заказ Покупателя. Заказ может быть сформирован на web-портале https://alsnab.ru – онлайн сервисе компании Поставщика, отображающий актуальные товарные запасы и цены Товара.
2.2. Стороны договорились, что Заказ Покупателя, оформленный и размещенный посредством телефонной, электронной связи (через Интернет), направленный по факсу являются официальными документами и неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Общим сроком исполнения Заказа является наибольший срок поставки одного из наименований Товара, составляющих Заказ. Срок исполнения Заказа считается в рабочих днях.
2.4.Заказ считается исполненным в момент фактической передачи Товара в соответствии с Заказом (согласно перечню) Поставщику на основании выданной Поставщиком товарной накладной на определенный Товар под роспись Покупателя либо его уполномоченного представителя.
2.5. В случае изменения срока поставки Товара, Поставщик обязан информировать Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется в электронной истории исполнения Заказа.
3. ПРИЕМКА ТОВАРА.
3.1. Приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю по сопроводительным документам. Заказом устанавливается и фиксируется место передачи Товара Поставщиком Покупателю: склад Поставщика, доставка Покупателю, по адресу, указываемому последним.
3.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. При недостаче Товара Поставщик возмещает ее при последующих поставках Товара.
3.3. Претензии по качеству и скрытым дефектам принимаются Поставщиком в течение 14 дней с момента приема товара, по механическим повреждениям- в течение 1 рабочего дня.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при его передаче. Право собственности на товар переходи к Покупателю после полного расчета за Товар. При этом покупатель вправе самостоятельно распоряжаться переданным ему по настоящему договору товаром до момента его оплаты. Поставщик вправе в случае не оплаты товара требовать возврата товара, а также уплаты неустойки в соответствии с п. 8.4. настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик: Обязан осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в утвержденном Сторонами заказе на поставку; немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара; поставлять Товар надлежащего качества. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.
4.2. Покупатель: Обязан производить оплату цены договора в сроки установленные настоящим договором и Заказом; указать в Заказе точное наименование требуемого Товара, его номер по каталогу производителя, или все данные автомобиля, необходимые для точного определения требуемого Товара (VIN - код автомобиля, тип и номер двигателя, наличие (отсутствие) кондиционера, тип и номер КПП, комплектации кузова и салона и др.); принимать от Поставщика все исполненное им по Договору; предоставить доверенность на уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, актов приема-передачи товара и других). Покупатель вправе внести изменения в Заказ до начала его исполнения исполнителем; до передачи ему Товара отказаться от исполнения договора при условии возмещения Поставщику расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая цена договора определяется стоимостью (ценой) Заказов, которая формируется из суммы цен каждого из наименований Товара, определяемых в соответствии с условиями Заказов.
5.2. Вариант оплаты устанавливается в заказе и согласовывается с менеджером Поставщика.
5.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.
5.4. Стороны пришли к соглашению, что к обязательствам Покупателя по оплате Товара по Договору в период предоставления отсрочки оплаты Товара не применяются положения, содержащиеся в статьях 317.1, 823 ГК РФ об уплате процентов по денежному обязательству.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1.Качество Товара соответствует стандартам соответствующей категории Товара. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатом соответствия (в случае, если предусмотрено законодательством РФ). По настоящему Договору Товар может быть следующих категорий: "оригинальный", т.е. получаемый от производителя автотранспортного средства, что также подтверждается соответствующей упаковкой или товарным знаком производителя, отраженном на Товаре непосредственно, а также - "не оригинальный", т.е. получаемый от иных производителей, что подтверждается соответствующей упаковкой и указанным на ней каталожным номером Товара, в соответствии с Заказом. Товар в виде крепежных элементов, некоторых видов уплотнений не подлежит маркировки производителями и поставляется без упаковки и какой-либо иной идентификации производителя, но при этом соответствует своему назначению.
6.2. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика и при безусловном соблюдении требований Поставщика к гарантийным случаям и обязательствам . При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим товаром или о возврате денежных средств, внесенных в качестве оплаты данного товара.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1.Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему оговору, не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств.
8.2. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, возникшие в процессе неквалифицированной установки Товара на автотранспортное средство, неправильной эксплуатации и демонтажа Товара.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных гл. 3 настоящего договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% не уплаченной суммы за каждый день просрочки.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем проведения переговоров, они передаются на разрешение Арбитражного суда Московской области.